SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ
İşbu sözleşme, bir tarafta …. (bundan sonra
…. olarak yazılacaktır) ile diğer
tarafta … (bundan sonra ALICI olarak yazılacaktır) arasında aşağıda yazılı
şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1.1. SATICI
Adı : 7T STEEL ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres
:
Vergi Dairesi : ŞEHİTLİK VERGİ DAİRESİ
Vergi No : 608 068 0684
Ticaret Sicil No : 017912
Hesap No
: TR86 0001 0022 6697 3143 1550 01
1.2. ALICI
Adı
:
Adres
:
Vergi Dairesi :
Vergi No :
1.3. Taraflar,
yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri, usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar,
yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapmak kaydıyla; posta
kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde
bulunabilirler.
MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, kararlaştırılan malın satıcı
tarafından alıcıya satılması ve kararlaştırılan bedelin alıcı tarafından
satıcıya ödenmesidir.
2.2. Taraflar işbu sözleşme kapsamında Satıcı tarafından
satılan ve Alıcı tarafından satın alınan mal, eşya ve ürünün aşağıda belirtilen
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler:
…….
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN BEDELİ
3.1. Sözleşmeye konu olan …. birim adet
fiyatı … TL+ KDV şeklindedir.
3.2.
Nakliye,Muhafaza
ve Sigorta giderleri ALICI’ya aittir. Nakliye işlemini ALICI’nın talep etmesi
halinde …. sözleşme bedelinden ayrı
olarak faturalandırarak gerçekleştirilebilir.
MADDE 4- İŞE BAŞLAMA, BİTİRME ŞEKİL VE ŞARTLARI İLE SÖZLEŞME TESLİM
PROGRAMI
4.1.Malın
Teslim Edilme Yeri: “……………………………………………………………………….”
4.2.Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip sipariş avansının ödenmesinin ardından işe
başlanacaktır. Mal teslim süresi sipariş avansının alınmasını müteakip … iş
günü olarak belirlenmiştir. Mallar, alıcı tarafından belirtilen adreste, …
tarafından verilen teslimat programına uygun olarak teslim alınacaktır.
4.3. Teslim programı aşağıda belirtildiği gibi
olacaktır.
…..
MADDE 5- ÖDEME KOŞULLARI VE ZAMANI
5.1.Sözleşme bedeli, her sipariş periyodu
için sipariş edilen ürün bedelinin % 50 (yüzde elli) sipariş verilmesinden sonra
ödenecektir. Bakiye ise sözleşmeye konu ürünlerin teslimi sonrası ALICI
tarafından onaylandıktan sonra peşinen ödenecektir. Her sipariş için bu
koşullar geçerlidir.
5.2. ALICI
tarafından onay vermemesi durumunda, ön ödeme miktarının iadesiyle tarafların
birbirlerinden hiçbir alacağının kalmadığını ve sözleşmenin ortadan kalkacağını
taraflar kabul eder.
5.3.
Sözleşmeye konu mallar kalite, özellikler bakımından sözleşmede belirtilen
nitelikleri taşıyacaklarını …. tarafından kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
MADDE 6- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI
6.1.Taraflar, bu sözleşme ve eklerinde belirlenen süreleri
kesin olarak kabul etmişlerdir. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı
ancak tarafların ortak iradesi ile yapılacaktır.
6.2.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya
öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile
taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları
kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep
olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin(doğal afet, savaş, terör,
ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, üretim tesisinde önemli
ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen
diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.
MADDE 7- CEZA-İ ŞART
7.1. ALICI
tarafından taahhüt edilen ödeme
süresi geçtiği takdirde,
geçen her gün
için hiçbir ihtarda bulunmaya
ve ilam almaya gerek kalmaksızın
sözleşme bedelinin %0,1 oranında gecikme
cezası kesilir. Ayrıca
gecikme faizi talep
etme hakkı saklıdır.
Gecikme cezası, alıcıya hiçbir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek
kalmaksızın … tarafından fatura edilecektir.
7.2. Teslim
programında işin kısım
kısım teslimi öngörülmüş
ise, teslim programına
göre belirlenen her kısım
için ödeme gecikmeleri
ayrı ayrı hesaplanır
ve geciken kısmın bedeline göre yukarıdaki
maddede belirtilen oranda gecikme
cezası uygulanacak ve faiz talep
edilecektir.
7.3.
Gecikme cezası, ALICI’ya
hiçbir ihtarda bulunmaya
ve ilam almaya
gerek kalmaksızın …..tarafından fatura
edecektir.
7.4. Gecikme
durumunda ….’in gecikme
nedeniyle haiz olduğu
diğer haklar ve gecikme
nedeniyle uğradığı bütün
zararları tazmin hakkı
saklıdır.
MADDE 8-SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
8.1. Sözleşmenin hükümlerinde değişiklik, yalnızca
tarafların imzalarını taşıyan ek sözleşmenin imzalanmasıyla
gerçekleştirilebilir.
8.2. Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın
yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa
verilmedikçe, taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir haktan
feragat etmiş sayılmayacaktır.
MADDE 9- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. Alıcı,
satılan malzemelere gereken özen ve ihtimamı göstermeye, sözleşme konusu malı,
…. tarafından belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını beyan
eder; aksi durumlarda derhal ……’e yazılı bildirimde bulunacaktır.
9.2. Alıcı,
malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve
üretim standartları dışında olması ya da olmamasına bakılmaksızın uyguladığı
prosedürlerle ilgili ….’e yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde, tüm zarar ve
ziyan yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul eder.
MADDE 10- HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
10.1.
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan
ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin
devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın
zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri
gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının
isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar
satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.
MADDE 11- AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
11.1Alıcı ve satıcı taraf arasındaki
anlaşma uyarınca yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında sözleşme konusu
taşınır malda mevcut olan ve sonradan ortaya çıkan ayıplardan, satıcı taraf
sorumlu tutulamaz.
11.2 Satıcı
taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen
niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
11.3 Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin
satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı
bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya
önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.
(bu bizim aleyhimize bir madde ama karşı taraf sözleşmede bu maddenin olmasını
isteyebilir.)
11.4. Alıcı
taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle
yükümlüdür. Satılan taşınır malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp
görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.
11.5. Satıcı
taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği
ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
11.6.Satıcı
taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan
sorumlu değildir.
11.7.Alıcı
taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerekmediği takdirde,
bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını
isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile
değiştirilmesini talep edebilir.
MADDE 12- MALZEMELERİN GARANTİ SÜRESİ, TESLİMİ ve TAŞINMASI
12.1.Bu
sözleşme kapsamında yer alan işlerin gerçekleştirilmesi için gereken taşıma
giderleri sözleşme bedeli dışındadır. Taşıma sürecinde, malların sigortalanması
gerektiği durumlarda, ALICI bu sorumluluğu üstlenir.
12.2.
ALICI’ya malzemelerin teslimi yapıldıktan sonra, malzeme kalitesinden kaynaklı
olmayan, montaj öncesi veya sonrasında meydana gelebilecek her türlü sorun ve
zarardan alıcı sorumludur.
12.3. Malzemelerde
tespit edilen sorunlar durumunda, alıcı derhal ….’e yazılı bildirimde
bulunacaktır. Yapılacak testler sonucunda ortaya çıkan sorunlarda, malzemelerin
yeniden tedariki ….’nin sorumluluğundadır.
12.4. Malzemelerin garanti süresi ….
yıldır. Satıcı malları teslim
ettikten sonra garanti süresi içerisinde malların kullanımından değil,
üretiminden doğan tüm hatalardan sorumludur.
MADDE 13- TEDARİKÇİNİN İFLASI
13.1. Eğer tedarikçi iflas durumuna düşer veya
herhangi bir sebep nedeniyle mahkeme tarafından işlerin tasfiyesine ve
faaliyetini sürdürmekten men edilirse, iflasın ilan edildiği tarihten itibaren
sözleşme sona erdirilecektir.
MADDE 14- ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ
14.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü
anlaşmazlığın çözümünde …. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 15- YÜRÜRLÜK
15.1. İş bu sözleşme, taraflarca incelenip
onaylanmış olan …. maddeden oluşmakta ve ekleriyle birlikte taraflarca okunup
kabul edilerek …. nüsha olarak imzalanmış ve …/…/… tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
SATICI FİRMA ALICI FİRMA
İSİM-SOYİSİM İSİM-SOYİSİM
İMZA İMZA